Федеральное законодательство
Главная
2007-2008 год
2006- 2005 - 2004
2003 - 2002 - 2001
2000 - 1999 - 1998
1997- 1996 - 1995
1994 - 1993 - 1992
1991-1815 год
Поиск по сайту
Архив документов
Полезные ссылки
Контакты

Реклама

Реклама

 

 

 

Новости законодательства

Авто новости

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС МОСКОВСКОГО ОКРУГА ОТ 14.02.2002 N КГ-А40/477-02 О ЗАВИСИМОСТИ РАЗМЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОЛЖНИКА ОТ ВИНЫ КАЖДОЙ СТОРОНЫ

Архив. Текст документа на 1 января 2007 года


            ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА
   
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            кассационной инстанции по проверке законности и
          обоснованности решений (определений, постановлений)
             арбитражных судов, вступивших в законную силу
   
   от 14 февраля 2002 г.                         Дело N КГ-А40/477-02
   
                             (извлечение)
   
       Министерство   финансов   Российской  Федерации  обратилось  в
   Арбитражный  суд  города Москвы с иском к Российскому акционерному
   обществу  нефтегазового строительства (ОАО РАО "Роснефтегазстрой")
   о  взыскании  для  последующего  зачисления  в федеральный  бюджет
   78321400,89   немецкой   марки  в рублевом  эквиваленте  по  курсу
   Центрального  банка  Российской  Федерации  на  момент  взыскания,
   включающих   55659253,75   немецкой  марки    основного  долга  по
   долговому  обязательству  от  23  апреля  1996  года N 107-1-1-30,
   12519774,96  немецкой    марки  процентов,  4359704,27    немецкой
   марки  страховой  комиссии  в пользу  собственно  Минфина  России,
   5787667,91    немецкой    марки  штрафных  процентов.   Требования
   заявлены за период с 30 декабря 1996 года по 1 октября 1999 года.
       К  участию  в деле  в качестве  третьего лица,  не заявляющего
   самостоятельных  требований  на предмет спора,  был привлечен Банк
   внешнеэкономической деятельности СССР (далее - Внешэкономбанк).
       Решением  от   2  ноября  1999  года  исковые  требования были
   удовлетворены.
       Постановлением  апелляционной инстанции от 18 января 2000 года
   упомянутое решение оставлено без изменения.
       Федеральный  арбитражный суд Московского округа постановлением
   от  16  марта  2000  года  указанные  судебные  акты  оставил  без
   изменения.
       Постановлением  Президиума  ВАС  РФ   от  4 сентября 2001 года
   N 3154/00 состоявшиеся по делу (вышеперечисленные судебные акты) в
   части взыскания в рублевом эквиваленте  5787667,91  немецкой марки
   штрафных процентов были отменены,  дело в указанной части передано
   на  новое рассмотрение в первую инстанцию Арбитражного суда города
   Москвы.  При  этом  надзорная  инстанция  указала на необходимость
   оценки  довода ответчика о том,  что последний не имел возможности
   исполнить  спорное  долговое  обязательство  в связи с тем,  что в
   результате  приостановления  финансирования  федеральной программы
   "Восстановление  и развитие экономики и социальной сферы Чеченской
   республики"  он не получил из бюджета причитающихся ему средств за
   выполненные   в  рамках   упомянутой   программы   строительные  и
   восстановительные   работы.   Как   указывалось   в  постановлении
   надзорной инстанции, упомянутые обстоятельства не были исследованы
   судом,  однако  имеют  значение для правильного разрешения спора и
   определения  наличия  оснований для взыскания с ответчика штрафных
   санкций   и  применения  статей  401,   404  Гражданского  кодекса
   Российской  Федерации.  Кроме того, при новом рассмотрении по делу
   было  рекомендовано  установить,  были ли полученные от реализации
   спорного  имущества  денежные средства использованы для уменьшения
   задолженности  ответчика  по  долговому  обязательству и проверить
   расчет  штрафных санкций,  поскольку истец требует их применения с
   30  декабря  19996  года,  тогда  как  согласно  приложению  N 1 к
   долговому   обязательству  платежи  по  процентам  и по  страховой
   комиссии  начинаются    с  1  мая  1997 года,  погашение долга - с
   1 ноября 1997 года.
       До  принятия  решения  при  новом  рассмотрении  по делу истец
   уточнил   размер  истребуемых  ко  взысканию  штрафных  процентов,
   осуществив их расчет с 1 мая 1997 года.
       Решением  от  13  ноября  2001  года  требование о взыскании в
   рублевом   эквиваленте   5787667,91   немецкой     марки  штрафных
   процентов  удовлетворено  частично в размере рублевого эквивалента
   4622449,02  немецкой  марки,  в  удовлетворении  остальной   части
   упомянутого требования отказано.
       При  этом  суд первой инстанции исходил из того,  что согласно
   условиям  спорного  долгового  обязательства  ответчик  безотзывно
   обязался  осуществлять  в полном объеме погашение основного долга,
   процентов  по  индивидуальному  кредитному  соглашению,   а  также
   комиссии и штрафных процентов, предусмотренных собственно долговым
   обязательством,    что,    поскольку    платежи    ответчиком   не
   производились,  требование  истца  о взыскании  штрафных процентов
   является  обоснованным,  что  истцом  неправильно определен период
   начисления  штрафных  процентов  и потому они подлежат взысканию в
   размере рублевого   эквивалента 4622449,02 немецкой марки,  исходя
   из расчета, представленного ответчиком.
       В   кассационной  жалобе  ОАО  РАО  "Роснефтегазстрой"  просит
   решение  от  13 ноября 2001 года отменить,  дело передать на новое
   рассмотрение в первую инстанцию того же арбитражного суда.
       По мнению заявителя,  при вынесении обжалованного решения, суд
   в  нарушение  пункта  1 статьи  190  Арбитражного  процессуального
   кодекса  Российской  Федерации  не выполнил обязательные указания,
   изложенные   в  Постановлении  Президиума  ВАС  РФ  от  4 сентября
   2001  года  N 3154/00  и не  применил  подлежащий  применению  при
   рассмотрении данного спора пункт 1 статьи 404 Гражданского кодекса
   Российской   Федерации   об   уменьшении  размера  ответственности
   должника (ответчика).
       В  судебном заседании представитель ответчика поддержал жалобу
   по  изложенным в ней доводам,  представители истца и третьего лица
   возражали против ее удовлетворения.
       Изучив  материалы  дела,   обсудив  доводы  жалобы,   выслушав
   представителей  лиц,  участвующих  в деле, и проверив законность и
   обоснованность   обжалованного   судебного   акта,    кассационная
   инстанция не находит оснований для его изменения или отмены.
       В  соответствии  со  статьей  176 Арбитражного процессуального
   кодекса  Российской  Федерации  основаниями к изменению или отмене
   решения  арбитражного  суда  являются  нарушение либо неправильное
   применение норм материального права и норм процессуального права.
       Как  следует  из  материалов  дела, ОАО РАО "Роснефтегазстрой"
   выдало   в  пользу  Правительства  Российской  Федерации  долговое
   обязательство  от  23  апреля 1996 года за N 107-1-1-30,  согласно
   которому  обязалось погасить   111318507,5   немецкой марки долга,
   образовавшегося  в связи  с оплатой  за  счет федерального бюджета
   индивидуального  кредитного соглашения между консорциумом немецких
   банков "АКА  Аусфуркредит - Гезельшафт  Гмбх"  и Внешэкономбанком,
   заключенного  по  контракту  должника  с немецкой  фирмой.  В силу
   п. п. 2.7, 6.4  долгового  обязательства в случае неисполнения его
   должником  в обусловленные  сроки,   задолженность  в непогашенной
   части  считается  просроченной  и на эту задолженность должны быть
   начислены штрафные проценты по процентной ставке,  применяемой для
   просроченных  платежей  по  условиям  упомянутого  индивидуального
   кредитного соглашения.
       Упомянутое  долговое обязательство  ответчиком не исполнялось,
   при  этом  последний  ссылается  на невозможность его исполнения в
   связи   с     неоплатой  причитающихся  ему  денежных  средств  за
   выполненные   строительные   и восстановительные  работы  в рамках
   федеральной   программы  "Восстановление  и развитие  экономики  и
   социальной сферы Чеченской республики".
       В силу указаний надзорной инстанции, при новом рассмотрении по
   делу предметом судебного разбирательства являлись обоснованность и
   размер требований истца о взыскании штрафных санкций.
       В  соответствии  с пунктом  3 статьи  401 Гражданского кодекса
   Российской  Федерации, если  иное  не  предусмотрено  законом  или
   договором,  лицо,   не   исполнившее   или   ненадлежащим  образом
   исполнившее  обязательство  при  осуществлении предпринимательской
   деятельности,  несет   ответственность,   если  не  докажет,   что
   надлежащее    исполнение    оказалось   невозможным     вследствие
   непреодолимой  силы,  т.е.  чрезвычайных  и не предотвратимых  при
   данных   условиях   обстоятельств.   К  таким  обстоятельствам  не
   относятся,   в   частности,   нарушение  обязанностей  со  стороны
   контрагентов  должника,  отсутствие на рынке нужных для исполнения
   товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
       Согласно частям 1, 2 статьи 50 Гражданского кодекса Российской
   Федерации  и своим  уставным документам ОАО РАО "Роснефтегазстрой"
   является      коммерческой      организацией,       осуществляющей
   предпринимательскую    деятельность,    которая    направлена   на
   систематическое получение прибыли.
       Из материалов дела (л. д. 16 - 22, 29 - 30, 32, 33, 41,  т. 1)
   следует,  что  мотивом  для  участия  ОАО РАО "Роснефтегазстрой" в
   проведении  работ в рамках федеральной программы "Восстановление и
   развитие экономики  и социальной сферы Чеченской Республики" также
   явилось  стремление получить прибыль.  В связи с этим неисполнение
   ответчиком  своих обязательств по спорному долговому обязательству
   имело   место   при  осуществлении  последним  предпринимательской
   деятельности.
       Однако   доказательств   того,   что   надлежащее   исполнение
   ответчиком  своих  обязательств  оказалось  невозможным вследствие
   предусмотренных    упомянутой    нормой   права   чрезвычайных   и
   непредотвратимых  обстоятельств,  в  материалах  дела  не имеется,
   ответчиком не представлено.
       В  связи  с этим  у суда  первой инстанции не имелось законных
   оснований  для  освобождения  ответчика  от  обязанности  уплатить
   штрафные  санкции,  предусмотренные  условиями  спорного долгового
   обязательства.
       В  соответствии  с пунктом  1 статьи  404 Гражданского кодекса
   Российской   Федерации,   если   неисполнение   или   ненадлежащее
   исполнение  обязательства  произошло  по  вине  обеих сторон,  суд
   соответственно уменьшает размер ответственности должника.
       В  кассационной  жалобе  ОАО РАО "Роснефтегазстрой" указывает,
   что  Российская  Федерация в лице Президента РФ и Правительства РФ
   первоначально   распоряжением  N 1784-р  от  31  декабря  1995  г.
   предписало    произвести    финансирование    покупки   ответчиком
   оборудования  для выполнения федеральной программы "Восстановление
   и  развитие экономики и социальной сферы Чеченской республики",  а
   затем  Указом  от  18  августа  1996  г.  N  1208 приостановило ее
   исполнение   и  финансирование,    лишив   тем   самым   ОАО   РАО
   "Роснефтегазстрой"  возможности  своевременно  и в  полном  объеме
   исполнить   принятые   на   себя   обществом  упомянутые  долговые
   обязательства.
       Вместе  с тем, как следует из распоряжения N 1784-р, кредитные
   средства, подлежащие возврату по спорному долговому обязательству,
   привлекались  под  выполнение  ответчиком  не  только  федеральной
   программы  "Восстановление и развитие экономики и социальной сферы
   Чеченской  Республики",   но  и таких  программ, как  "Газификация
   России",   "Жилье  Москвы",  сооружение  газотранспортной  системы
   "Ямал - Европа".
       Указом  Президента  РФ  от  18  августа  1996 года N 1208 было
   приостановлено   исполнение  только  программы  "Восстановление  и
   развитие экономики и социальной сферы Чеченской Республики".
       При   этом   в  материалах   дела   отсутствуют   и ответчиком
   представлены не были доказательства того, что:
       - последний не имел возможности осуществить погашение спорного
   долгового  обязательства  за  счет прибыли от исполнения им других
   вышеперечисленных федеральных программ;
       -    в  процессе   поставки   закупленного   на   привлеченный
   Внешэкономбанком  кредит  оборудования  ОАО РАО "Роснефтегазстрой"
   предприняло  какие-либо  шаги (попытки таких шагов) для проведения
   переговоров    с   Внешэкономбанком    и   Минфином    России   по
   приостановлению  действия  Индивидуального   кредитного соглашения
   N 5/0231/6407  по  финансированию  контракта  N 60933  на  покупку
   оборудования  с целью  уменьшения  возможного коммерческого риска,
   связанного с приостановлением исполнения программы "Восстановление
   и развитие экономики и социальной сферы Чеченской Республики";
       -  в связи  с поставкой части импортного оборудования ответчик
   предпринимал   какие-либо  действия  для  его  реализации  в целях
   погашения   просроченной   задолженности   по  спорному  долговому
   обязательству.
       Согласно  статье  10 Гражданского кодекса Российской Федерации
   участники  гражданских  правоотношений  должны  осуществлять  свои
   права разумно и добросовестно.
       Учитывая  изложенное, у суда  первой  инстанции  отсутствовали
   достаточные   основания  для  уменьшения  размера  ответственности
   должника  (ответчика)  в порядке  части  1 статьи 404 Гражданского
   кодекса Российской Федерации.
       Обоснованно  уменьшив размер истребуемых по взысканию штрафных
   санкций  в связи  с ошибкой при их расчете, допущенной истцом, суд
   первой  инстанции  правомерно  удовлетворил требования о взыскании
   штрафных  процентов  с учетом  поправок,  приведенных ответчиком в
   отзыве на исковое заявление (л. д. 18 - 19, т. 4).
       При  указанных  обстоятельствах  у суда кассационной инстанции
   отсутствуют  основания  для вывода,  что при новом рассмотрении по
   делу  первая  инстанция  оставила без исследования обстоятельства,
   указанные в постановлении надзорной инстанции, доводы кассационной
   жалобы    не   могут   быть   признаны   состоятельными,    жалоба
   удовлетворению не подлежит.
       Руководствуясь     ст. ст.    171,   173 - 177    Арбитражного
   процессуального кодекса Российской Федерации, суд
   
                              ПОСТАНОВИЛ:
   
       решение  от  14 января 2002 года по делу N А40-40894/99-47-403
   Арбитражного   суда   города   Москвы   оставить   без  изменения,
   кассационную жалобу - без удовлетворения.
   



Сектор Закона - Законодательство России Законодательство Украины Законодательные и нормативные акты Украины Bestpravo - Правовой портал России


::. Реклама

 





Реклама

Новости
 

Юмор
 

Реклама
2006-2016 InfoPravo-Законодательство СССР и России